Algemene Voorwaarden GreenGlobal B.V.
Versie oktober 2026
Identiteit en opbouw
GreenGlobal B.V., gevestigd aan de Van Goghlaan 10, 3931 TP Woudenberg. KvK-nummer 91541425. Btw-nummer: NL865689465B01. Telefoon: 06-52848493 en 06-51698790. E-mail: info@greenglobal.nu. Website: www.greenglobal.nu.
Deze algemene voorwaarden bestaan uit vier delen:
- Deel A geldt voor iedere Overeenkomst en iedere offerte.
- Deel B geldt daarnaast als de Opdrachtgever een Consument is.
- Deel C geldt daarnaast als de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaronder een hoofdaannemer.
- Deel D geldt voor Onderaannemers die GreenGlobal inschakelt.
Bij strijd tussen Deel A en Deel B, C of D gaat het betreffende aanvullende deel voor.
Deel A. Algemene bepalingen
Artikel 1. Definities
1.1 GreenGlobal: de besloten vennootschap GreenGlobal B.V., KvK-nummer 91541425.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GreenGlobal een Overeenkomst sluit, een offerte ontvangt of daarover met GreenGlobal in onderhandeling is.
1.3 Consument: een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Zakelijke Opdrachtgever: iedere Opdrachtgever die geen Consument is, waaronder een hoofdaannemer, installateur, projectontwikkelaar, vereniging van eigenaars of onderneming.
1.5 Onderaannemer: iedere derde, waaronder een zelfstandige zonder personeel, die GreenGlobal inschakelt voor (een deel van) de Werkzaamheden.
1.6 Overeenkomst: iedere afspraak tussen GreenGlobal en Opdrachtgever over de levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden, inclusief aanvullende opdrachten en Meerwerk.
1.7 Producten: alle door GreenGlobal geleverde of te leveren zaken, waaronder zonnepanelen, omvormers, laadregelaars, (thuis)batterijen, laadpunten, dataloggers, bekabeling, montagemateriaal en bijbehorende software, zoals omschreven in de Overeenkomst.
1.8 Werkzaamheden: het leveren, monteren, aansluiten, in bedrijf stellen, onderhouden en repareren van Producten en alle overige door GreenGlobal te verrichten werkzaamheden.
1.9 Meerwerk: alle prestaties en kosten die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, zoals omschreven in artikel 5.
1.10 Oplevering: het moment waarop de Werkzaamheden als opgeleverd gelden volgens artikel 8.
1.11 Verwachte opbrengst: een indicatieve berekening van de opbrengst of besparing van de Producten, gebaseerd op standaardwaarden en ideale omstandigheden. De Verwachte opbrengst is geen toezegging en geen garantie.
1.12 Schriftelijk: per brief, per e-mail, via een digitaal ondertekend document of via een door GreenGlobal gebruikt klantportaal.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van GreenGlobal.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als partijen die Schriftelijk zijn overeengekomen, en alleen voor de Overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij gelden alleen als GreenGlobal ze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 GreenGlobal stelt deze voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst ter beschikking, door ze mee te sturen met de offerte of digitaal ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verklaart door aanvaarding van de offerte deze voorwaarden te hebben ontvangen en te aanvaarden.
2.5 Is een bepaling nietig of wordt zij vernietigd, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen vervangen de betreffende bepaling dan door een geldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling. Tegenover een Consument wordt een bepaling niet vervangen door een bepaling die voor de Consument nadeliger is dan de wet.
2.6 Bij strijd tussen de Overeenkomst of offerte en deze voorwaarden gaat de Overeenkomst of offerte voor.
2.7 Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling gaat de Nederlandse tekst voor.
Artikel 3. Offertes en totstandkoming
3.1 Offertes van GreenGlobal zijn vrijblijvend en dertig (30) dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn staat. GreenGlobal kan een offerte herroepen tot direct na aanvaarding.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door Schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, waaronder digitale ondertekening, of doordat GreenGlobal met instemming van Opdrachtgever met de uitvoering begint.
3.3 Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die Opdrachtgever verstrekt, zoals foto’s, dakmaten, gegevens over de meterkast en het energieverbruik. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
3.4 Blijkt bij een schouw, bij levering of tijdens de uitvoering dat de werkelijke situatie afwijkt van de verstrekte gegevens of van wat GreenGlobal redelijkerwijs mocht verwachten, dan mag GreenGlobal het ontwerp, de prijs en de planning aanpassen. GreenGlobal meldt dit vooraf aan Opdrachtgever. Gaat een Consument niet akkoord, dan kan hij de Overeenkomst kosteloos ontbinden, met uitzondering van de vergoeding van een eventueel uitgevoerde schouw als die vooraf is overeengekomen.
3.5 GreenGlobal is niet gebonden aan kennelijke type-, reken- of schrijffouten in offertes, prijsopgaven of informatiemateriaal.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht GreenGlobal niet tot uitvoering van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.7 GreenGlobal mag vóór de uitvoering een kredietwaardigheidstoets doen en een aanbetaling of zekerheid verlangen. Is die zekerheid niet tijdig gesteld, dan mag GreenGlobal de uitvoering opschorten of de Overeenkomst ontbinden.
3.8 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies, belastingvoordelen en andere regelingen, tenzij GreenGlobal de aanvraag Schriftelijk op zich heeft genomen. GreenGlobal is niet aansprakelijk voor afwijzing of wijziging van een regeling, behalve als die het gevolg is van een fout van GreenGlobal bij een aanvraag die zij op zich heeft genomen.
3.9 Ontwerpen, legplannen, tekeningen en berekeningen, waaronder dakmaten, aantallen panelen, ballast en de Verwachte opbrengst, zijn indicatief zolang zij niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen.
Artikel 4. Prijzen
4.1 Prijzen voor Zakelijke Opdrachtgevers zijn exclusief btw. Prijzen voor Consumenten zijn inclusief btw. Overige heffingen van overheidswege worden, voor zover zij niet in de prijs zijn opgenomen, afzonderlijk vermeld.
4.2 Tenzij in de offerte uitdrukkelijk opgenomen, zijn de volgende zaken niet in de prijs inbegrepen en gelden zij als Meerwerk: dakherstel en dakwerk, het vervangen van dakpannen of dakbedekking, asbestinventarisatie en -sanering, steigers of hoogwerkers die verder gaan dan de offerte, aanpassing of vervanging van de meterkast of groepenkast, netverzwaring, versteviging of aanpassing van dragende constructies (zie artikel 7.2), graaf-, breek-, hak- en stucwerk, afwerking rond doorvoeringen, vergunningen en leges, en het herstel van gebreken in de bestaande installatie of het bestaande gebouw.
4.3 Meerwerk wordt berekend tegen de tarieven in de offerte. Staan die er niet in, dan gelden de tarieven die GreenGlobal op dat moment hanteert.
4.4 Voor prijswijzigingen na het sluiten van de Overeenkomst gelden de regels in Deel B (Consumenten) en Deel C (Zakelijke Opdrachtgevers).
Artikel 5. Wijzigingen en Meerwerk
5.1 Er is sprake van Meerwerk als de Werkzaamheden of kosten toenemen door: (a) wensen of wijzigingen van Opdrachtgever; (b) onjuiste of onvolledige gegevens van Opdrachtgever; (c) omstandigheden ter plaatse die GreenGlobal bij het opstellen van de offerte redelijkerwijs niet kon voorzien, zoals de staat van de dakconstructie of dakbedekking, een meterkast die niet aan de geldende normen voldoet of de aanwezigheid van asbest; (d) vertraging die aan Opdrachtgever is toe te rekenen; of (e) wijzigingen in wet- of regelgeving na het sluiten van de Overeenkomst.
5.2 GreenGlobal meldt Meerwerk vooraf en voert het pas uit na akkoord van Opdrachtgever. Een akkoord per e-mail, berichtendienst of op een werkbon is voldoende. Zonder voorafgaand akkoord mag GreenGlobal alleen Meerwerk uitvoeren dat noodzakelijk is om direct gevaar of schade te voorkomen.
5.3 Minderwerk wordt verrekend, met uitzondering van Producten die al zijn besteld en niet of alleen tegen kosten kunnen worden geretourneerd. Retourkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.4 Meerwerk kan de uitvoeringstermijn verlengen. Dit levert geen tekortkoming van GreenGlobal op.
Artikel 6. Uitvoering en termijnen
6.1 GreenGlobal voert de Werkzaamheden uit met zorg en vakmanschap, volgens de op het moment van uitvoering geldende normen, waaronder NEN 1010, en volgens de installatievoorschriften van de fabrikant.
6.2 GreenGlobal mag de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door Onderaannemers. GreenGlobal blijft tegenover Opdrachtgever de enige contractspartij. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
6.3 Opgegeven termijnen en installatiedata zijn indicatief en nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding moet Opdrachtgever GreenGlobal eerst Schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn voor nakoming geven.
6.4 Termijnen worden verlengd met de duur van vertraging door: Meerwerk; weersomstandigheden waarbij veilig werken niet mogelijk is; vertraagde levering door leveranciers of fabrikanten; wachttijden van de netbeheerder; het ontbreken van vergunningen of toestemmingen; en het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever. GreenGlobal beoordeelt of de weersomstandigheden veilig werken toelaten.
6.5 GreenGlobal of een door haar ingeschakelde Onderaannemer neemt contact op met Opdrachtgever voor een afspraak voor levering en installatie. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever heeft opgegeven.
6.6 Werkzaamheden die Opdrachtgever zelf of via derden laat uitvoeren, vallen buiten de verantwoordelijkheid van GreenGlobal. Opdrachtgever zorgt voor de coördinatie daarvan, zodat de Werkzaamheden van GreenGlobal daardoor geen vertraging oplopen.
6.7 Producten die vóór de installatie op locatie worden afgeleverd, bewaart Opdrachtgever in een droge en afsluitbare ruimte. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging die het gevolg is van het niet nakomen van deze verplichting.
Artikel 7. Verplichtingen van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat GreenGlobal en haar Onderaannemers tijdig en zonder belemmering toegang hebben tot de werkplek, het dak, de meterkast en alle andere ruimtes die voor de Werkzaamheden nodig zijn. Opdrachtgever stelt kosteloos elektriciteit, water en sanitair beschikbaar en zorgt voor een vrije werkruimte en parkeer- of losgelegenheid in de directe omgeving.
7.2 Opdrachtgever meldt vóór de uitvoering alle hem bekende of redelijkerwijs bekende gebreken aan het gebouw, het dak, de dakconstructie en de elektrische installatie, zoals lekkages, broze dakpannen, aangetaste daklatten of een verouderde groepenkast. GreenGlobal voert een visuele beoordeling uit en geen constructief onderzoek, tenzij dat Schriftelijk is overeengekomen. Is versteviging of aanpassing van de dakconstructie of een andere dragende constructie nodig, dan laat Opdrachtgever dit op eigen kosten door een derde uitvoeren. GreenGlobal voert geen werkzaamheden aan dragende constructies uit. Onverminderd haar wettelijke waarschuwingsplicht is GreenGlobal niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bestaande gebreken.
7.3 Opdrachtgever meldt vóór de uitvoering of er asbest aanwezig is of vermoed wordt. Bij gebouwen die vóór 1994 zijn gebouwd, mag GreenGlobal een asbestinventarisatie verlangen. Wordt tijdens de uitvoering asbest aangetroffen of vermoed, dan stopt GreenGlobal de Werkzaamheden. De kosten van inventarisatie en sanering en de vertraging daardoor komen voor rekening van Opdrachtgever en leveren geen tekortkoming van GreenGlobal op.
7.4 Opdrachtgever zorgt voor alle benodigde vergunningen en toestemmingen, waaronder toestemming van de vereniging van eigenaars, de verhuurder of de gemeente, tenzij GreenGlobal dit Schriftelijk op zich heeft genomen.
7.5 Opdrachtgever zorgt voor een stabiele internetverbinding op de plaats van de omvormer, batterij of datalogger als monitoring onderdeel is van de Overeenkomst. Storingen in de monitoring die het gevolg zijn van het netwerk van Opdrachtgever vallen niet onder de garantie.
7.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanmelding van de installatie bij de netbeheerder en voor de afspraken met zijn energieleverancier, tenzij GreenGlobal de aanmelding Schriftelijk op zich heeft genomen.
7.7 Komt Opdrachtgever een verplichting uit dit artikel niet na, dan mag GreenGlobal de uitvoering opschorten en de daardoor ontstane kosten, zoals wachturen, extra voorrijkosten en opslagkosten, als Meerwerk in rekening brengen.
7.8 Verzet of annuleert Opdrachtgever een installatieafspraak binnen achtenveertig (48) uur voor de afgesproken datum, of is de installatie op de afgesproken datum door oorzaken aan de zijde van Opdrachtgever niet mogelijk, dan mag GreenGlobal de vergeefs gemaakte kosten in rekening brengen met een minimum van € 250 exclusief btw (€ 302,50 inclusief btw).
Artikel 8. Oplevering
8.1 GreenGlobal meldt Opdrachtgever wanneer de Werkzaamheden zijn voltooid en de installatie in bedrijf is gesteld. De Werkzaamheden gelden als opgeleverd: (a) wanneer Opdrachtgever het opleverformulier heeft ondertekend of de Oplevering op een andere wijze heeft goedgekeurd; (b) wanneer Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na de melding van voltooiing niet Schriftelijk en met redenen heeft laten weten dat hij de Werkzaamheden afkeurt; of (c) wanneer Opdrachtgever de installatie in gebruik neemt, waarbij teruglevering aan het net of gebruik van de batterij of het laadpunt als ingebruikname geldt.
8.2 Kleine gebreken die de ingebruikname niet in de weg staan, zijn geen reden om de Oplevering te weigeren. Zij worden op het opleverformulier vermeld en binnen een redelijke termijn door GreenGlobal hersteld.
8.3 Bij Oplevering ontvangt Opdrachtgever de relevante documentatie, waaronder productgegevens, garantiebewijzen van de fabrikant, het installatieschema en instructies voor de monitoring.
8.4 Na de Oplevering komt het geleverde voor risico van Opdrachtgever. Voor Zakelijke Opdrachtgevers geldt daarnaast artikel C4.
Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling vindt plaats volgens het betalingsschema in de Overeenkomst. Staat daarin geen schema, dan geldt het schema in artikel B3 (Consumenten) of C2 (Zakelijke Opdrachtgevers).
9.2 Betaling vindt plaats op de door GreenGlobal aangegeven rekening, binnen de termijn op de factuur.
9.3 Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde kosten, daarna van verschuldigde rente en daarna van de oudste openstaande facturen, ook als Opdrachtgever anders aangeeft.
9.4 Zijn er meerdere Opdrachtgevers, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling.
9.5 GreenGlobal mag vóór of tijdens de uitvoering (aanvullende) zekerheid verlangen, zoals een aanbetaling, waarborgsom of bankgarantie, als zij op grond van feiten of omstandigheden redelijkerwijs mag twijfelen aan de betalingscapaciteit van Opdrachtgever.
9.6 Voor de gevolgen van te late betaling, zoals rente en incassokosten, gelden artikel B4 (Consumenten) en artikel C2 (Zakelijke Opdrachtgevers).
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle Producten blijven eigendom van GreenGlobal totdat Opdrachtgever alles wat hij op grond van de Overeenkomst verschuldigd is volledig heeft betaald, inclusief Meerwerk, rente en kosten.
10.2 Zolang het eigendom niet is overgegaan, mag Opdrachtgever de Producten niet verkopen, verpanden, in gebruik geven aan derden of op een andere manier bezwaren.
10.3 Leggen derden beslag op de Producten of willen zij daarop rechten vestigen, dan meldt Opdrachtgever dit direct aan GreenGlobal en wijst hij de derde op het eigendomsvoorbehoud.
10.4 Betaalt Opdrachtgever niet binnen de termijn in een Schriftelijke aanmaning, dan mag GreenGlobal de Producten die nog niet door natrekking eigendom van een ander zijn geworden terugnemen. Opdrachtgever verleent daaraan zijn medewerking en geeft GreenGlobal daarvoor toegang tot de locatie.
Artikel 11. Opschorting, ontbinding en annulering
11.1 GreenGlobal mag de uitvoering opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, als: (a) Opdrachtgever een verplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en na een Schriftelijke aanmaning met een redelijke termijn in verzuim blijft; (b) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder de schuldsaneringsregeling valt of zijn onderneming beëindigt; (c) er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever; of (d) GreenGlobal na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, en Opdrachtgever na verzoek geen voldoende zekerheid stelt.
11.2 In de gevallen van artikel 11.1 zijn alle vorderingen van GreenGlobal op Opdrachtgever direct opeisbaar. GreenGlobal is niet aansprakelijk voor schade door de opschorting of ontbinding.
11.3 Annuleert Opdrachtgever de Overeenkomst buiten het wettelijk herroepingsrecht van artikel B2, dan is hij de overeengekomen prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die GreenGlobal door de annulering heeft (artikel 7:764 BW). Producten die al zijn besteld en niet kunnen worden geretourneerd, worden in ieder geval volledig in rekening gebracht, net als retourkosten en de uren die al zijn besteed aan ontwerp, schouw en voorbereiding.
Artikel 12. Garantie
12.1 GreenGlobal staat ervoor in dat de Producten bij levering voldoen aan de Overeenkomst en aan de eisen die redelijkerwijs aan zulke Producten kunnen worden gesteld bij normaal gebruik in Nederland.
12.2 Materiaalgarantie. GreenGlobal garandeert dat de Producten gedurende vijf (5) jaar na Oplevering vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Geeft de fabrikant een langere garantie, dan geldt na die vijf (5) jaar de garantie van de fabrikant, onder de voorwaarden van de fabrikant. GreenGlobal bemiddelt dan bij het indienen van een claim.
12.3 Montagegarantie. GreenGlobal garandeert de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde montage- en installatiewerkzaamheden gedurende twee (2) jaar na Oplevering.
12.4 Binnen de montagegarantie herstelt GreenGlobal gebreken in de montage en installatie kosteloos, inclusief arbeids- en voorrijkosten. Binnen de materiaalgarantie vervangt of herstelt GreenGlobal een gebrekkig Product kosteloos. Arbeids-, voorrij- en verzendkosten daarvoor zijn de eerste twee (2) jaar na Oplevering kosteloos en worden daarna in rekening gebracht, voor zover de fabrikant ze niet vergoedt en voor zover de wet niet anders bepaalt. Na afloop van de garantietermijnen worden alle kosten in rekening gebracht, voor zover de wet niet anders bepaalt.
12.5 Iedere garantie vervalt, en GreenGlobal is niet aansprakelijk, voor gebreken die het gevolg zijn van: (a) onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of het niet naleven van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften; (b) wijzigingen of reparaties door Opdrachtgever of derden zonder Schriftelijke toestemming van GreenGlobal; (c) externe oorzaken zoals blikseminslag, overspanning op het net, hagel, storm boven de ontwerpbelasting, brand, water, dieren en ongedierte; (d) bestaande gebreken aan het dak, de constructie of de elektrische installatie; (e) normale slijtage en vermogensafname of capaciteitsverlies binnen de specificaties van de fabrikant; (f) het niet uitvoeren van software- of firmware-updates die door de fabrikant of GreenGlobal beschikbaar zijn gesteld; (g) storingen in het internet of netwerk van Opdrachtgever; en (h) cosmetische afwijkingen die de werking niet beïnvloeden.
12.6 Op de Verwachte opbrengst en op besparingen wordt geen garantie gegeven.
12.7 De wettelijke rechten van een Consument blijven naast deze garantie onverkort bestaan. Zie ook artikel B7.
Artikel 13. Klachten
13.1 Opdrachtgever controleert het geleverde bij Oplevering. Zichtbare gebreken worden op het opleverformulier vermeld.
13.2 Overige gebreken meldt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking Schriftelijk, met een zo duidelijk mogelijke omschrijving en waar mogelijk foto’s. Voor de termijnen gelden artikel B7 (Consumenten) en artikel C5 (Zakelijke Opdrachtgevers).
13.3 Opdrachtgever geeft GreenGlobal de gelegenheid het gebrek te onderzoeken en te herstellen. Laat Opdrachtgever zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van GreenGlobal herstel door derden uitvoeren, dan worden die kosten niet vergoed, behalve bij herstel dat noodzakelijk is om direct gevaar of grote schade te voorkomen, of als de wet anders bepaalt.
13.4 Blijkt een klacht ongegrond, bijvoorbeeld omdat het gebrek onder artikel 12.5 valt, dan komen de kosten van onderzoek en de voorrijkosten voor rekening van Opdrachtgever, mits GreenGlobal Opdrachtgever vooraf heeft gewezen op deze mogelijke kosten.
Artikel 14. Opbrengst en prestaties
14.1 De Verwachte opbrengst en verwachte besparingen zijn berekend met standaardwaarden voor zoninstraling, oriëntatie, hellingshoek en schaduw, en met de energieprijzen en regelgeving op het moment van de offerte. Zij zijn indicatief en geen toezegging.
14.2 GreenGlobal is niet aansprakelijk voor een lagere opbrengst of besparing door onder meer: weersomstandigheden; schaduw door nieuwe bebouwing of begroeiing; afschakeling van de omvormer door een te hoge netspanning; beperkingen of storingen bij de netbeheerder; wijzigingen in de salderingsregeling, terugleververgoedingen, terugleverkosten of energiebelasting; de voorwaarden van het energiecontract van Opdrachtgever; en de werking van software of platforms van fabrikanten of energieleveranciers.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 GreenGlobal is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt alleen verstaan: (a) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen; (b) de redelijke kosten om de prestatie van GreenGlobal alsnog aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; en (c) schade aan zaken van Opdrachtgever die tijdens de Werkzaamheden door GreenGlobal is veroorzaakt.
15.2 GreenGlobal is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde opbrengst of besparing, hogere energiekosten, gemiste subsidies of belastingvoordelen, gederfde winst en bedrijfsschade.
15.3 De aansprakelijkheid van GreenGlobal is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Keert de verzekering niet uit, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft. Voor Zakelijke Opdrachtgevers geldt daarnaast artikel C6.
15.4 GreenGlobal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: onjuiste of onvolledige gegevens van Opdrachtgever; bestaande gebreken aan het gebouw, het dak of de installatie, behoudens haar wettelijke waarschuwingsplicht; asbest; werkzaamheden van derden die niet door GreenGlobal zijn ingeschakeld; en storingen in platforms, apps of clouddiensten van fabrikanten of andere derden.
15.5 De beperkingen in dit artikel gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van GreenGlobal of haar leidinggevenden. Artikel 15.1 en 15.2 gelden niet voor schade door dood of letsel; die schade blijft wel beperkt volgens artikel 15.3. Tegenover een Consument gelden ook de aanvullende regels in artikel B9.
15.6 De beperkingen in dit artikel gelden ook voor werknemers en Onderaannemers van GreenGlobal. Zij kunnen zich daar rechtstreeks tegenover Opdrachtgever op beroepen.
15.7 Schade moet zo spoedig mogelijk na het ontstaan Schriftelijk aan GreenGlobal worden gemeld, zodat GreenGlobal de schade kan vaststellen en waar mogelijk beperken.
Artikel 16. Overmacht
16.1 GreenGlobal is niet gehouden tot nakoming als zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht valt, naast wat de wet en rechtspraak daaronder verstaan, iedere omstandigheid buiten de invloed van GreenGlobal, waaronder: het niet, niet tijdig of niet deugdelijk leveren door leveranciers of fabrikanten; transportproblemen; tekorten aan materialen; extreme weersomstandigheden; wachttijden en storingen bij de netbeheerder; stakingen; epidemieën; overheidsmaatregelen; brand; en cyberaanvallen.
16.2 Tijdens overmacht mag GreenGlobal haar verplichtingen opschorten. Duurt de overmacht langer dan drie (3) maanden, dan mogen beide partijen de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.
16.3 Heeft GreenGlobal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk geleverd of gepresteerd, dan mag zij dat deel afzonderlijk factureren.
Artikel 17. Intellectueel eigendom en beeldmateriaal
17.1 Alle rechten op ontwerpen, legplannen, tekeningen, berekeningen en andere documenten van GreenGlobal blijven bij GreenGlobal. Opdrachtgever mag deze niet aan derden verstrekken of laten gebruiken voor de uitvoering door een ander, zonder Schriftelijke toestemming van GreenGlobal.
17.2 Gebruikt een derde deze documenten zonder dat GreenGlobal bij de uitvoering betrokken is, dan is GreenGlobal daarvoor niet aansprakelijk.
17.3 GreenGlobal mag foto’s van de installatie maken en gebruiken voor haar eigen communicatie, zonder vermelding van het adres of andere gegevens die tot Opdrachtgever herleidbaar zijn. Opdrachtgever kan hiertegen op elk moment bezwaar maken.
Artikel 18. Geheimhouding en privacy
18.1 Partijen houden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen geheim, ook na afloop van de Overeenkomst. GreenGlobal legt deze verplichting ook op aan haar werknemers en Onderaannemers.
18.2 GreenGlobal verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, voor de uitvoering van de Overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarvoor kan GreenGlobal gegevens delen met Onderaannemers, leveranciers, fabrikanten (onder meer voor garantieregistratie en monitoring) en de netbeheerder. Meer informatie staat in de privacyverklaring op www.greenglobal.nu.
18.3 Is monitoring onderdeel van de Overeenkomst, dan geeft Opdrachtgever GreenGlobal toegang tot de monitoringgegevens voor service en garantie. Opdrachtgever kan deze toegang intrekken. GreenGlobal kan dan service op afstand niet meer uitvoeren.
Artikel 19. Wijziging van deze voorwaarden
19.1 GreenGlobal mag deze voorwaarden wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden voor offertes en Overeenkomsten van na de wijziging.
19.2 Op bestaande Overeenkomsten blijft de versie van toepassing die gold bij het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever met de wijziging instemt. Voor Zakelijke Opdrachtgevers geldt daarnaast artikel C12.
Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
20.2 Voor de bevoegde rechter gelden artikel B11 (Consumenten) en artikel C11 (Zakelijke Opdrachtgevers).
Deel B. Aanvullende bepalingen voor Consumenten
Dit deel geldt als de Opdrachtgever een Consument is. Bij strijd met Deel A gaat dit deel voor.
Artikel B1. Prijzen
B1.1 Alle prijzen in offertes en Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief btw en inclusief alle kosten die bij het sluiten van de Overeenkomst al bekend zijn.
Artikel B2. Herroepingsrecht (bedenktijd)
B2.1 Sluit de Consument de Overeenkomst buiten de bedrijfsruimte van GreenGlobal, zoals bij hem thuis, of op afstand, zoals telefonisch, per e-mail of via de website, dan kan hij de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen herroepen.
B2.2 De bedenktijd begint op de dag na het sluiten van de Overeenkomst. Gaat het (mede) om de levering van Producten, dan eindigt de bedenktijd niet eerder dan veertien (14) dagen na de dag waarop de Consument de Producten heeft ontvangen.
B2.3 De Consument herroept door een ondubbelzinnige verklaring aan GreenGlobal te sturen, bijvoorbeeld per e-mail naar info@greenglobal.nu of met het modelformulier in de bijlage. De herroeping is tijdig als de Consument zijn verklaring vóór het einde van de bedenktijd verstuurt.
B2.4 GreenGlobal begint alleen binnen de bedenktijd met de Werkzaamheden als de Consument daar uitdrukkelijk om vraagt. Herroept de Consument daarna, dan betaalt hij een bedrag dat evenredig is met het deel van de Werkzaamheden dat GreenGlobal op het moment van herroeping al heeft uitgevoerd.
B2.5 Zijn Producten al geleverd of geïnstalleerd, dan draagt de Consument de directe kosten van het terugzenden, en voor zover de wet dat toestaat van de demontage, mits GreenGlobal hem daar vóór het sluiten van de Overeenkomst over heeft geïnformeerd, met een schatting van de maximale kosten in de offerte. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten door een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking vast te stellen.
B2.6 GreenGlobal betaalt alle ontvangen betalingen, verminderd met de bedragen uit B2.4 en B2.5, binnen veertien (14) dagen na de herroeping terug, op dezelfde manier als waarop de Consument heeft betaald. Gaat het om Producten, dan mag GreenGlobal wachten met terugbetalen tot zij de Producten terug heeft ontvangen of de Consument aantoont dat hij ze heeft teruggezonden.
B2.7 GreenGlobal bestelt Producten die specifiek voor de Consument worden ingekocht pas veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst. GreenGlobal levert de Producten vóór de installatiedag af op het installatieadres, zodat de bedenktijd voor de Producten bij die aflevering begint. De installatie volgt nadat de bedenktijd is verstreken. Vraagt de Consument uitdrukkelijk om eerder te bestellen of te installeren, dan gelden B2.4 en B2.5.
Artikel B3. Betaling
B3.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is afgesproken, betaalt de Consument: (a) vijftig procent (50%) van de prijs veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst, vóór de bestelling van de Producten, of eerder als de Consument heeft gevraagd eerder te beginnen; en (b) de overige vijftig procent (50%) bij Oplevering.
B3.2 GreenGlobal verlangt van een Consument nooit een vooruitbetaling van meer dan vijftig procent (50%) van de prijs.
B3.3 De betalingstermijn is veertien (14) dagen na factuurdatum.
Artikel B4. Te late betaling
B4.1 Betaalt de Consument niet op tijd, dan stuurt GreenGlobal een betalingsherinnering met een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst. Betaalt de Consument ook dan niet, dan is hij vanaf het einde van die termijn in verzuim.
B4.2 Vanaf het verzuim is de Consument de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel B5. Prijswijzigingen
B5.1 Verhoogt GreenGlobal de prijs binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan mag de Consument de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
B5.2 Na drie (3) maanden mag GreenGlobal de prijs verhogen als kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen van Producten, aantoonbaar zijn gestegen. GreenGlobal meldt de verhoging Schriftelijk met een toelichting. De Consument mag de Overeenkomst dan binnen veertien (14) dagen na de melding kosteloos ontbinden.
B5.3 Wijzigingen in het btw-tarief of andere heffingen die volgen uit de wet worden altijd doorberekend. Dit geeft geen recht op ontbinding.
Artikel B6. Levering en termijnen
B6.1 Overschrijdt GreenGlobal een overeengekomen termijn, dan kan de Consument GreenGlobal Schriftelijk een nieuwe, redelijke termijn geven. Wordt ook die termijn overschreden, dan mag de Consument de Overeenkomst ontbinden. GreenGlobal betaalt dan de ontvangen bedragen onverwijld terug, verminderd met de waarde van wat al is geleverd en uitgevoerd en wat de Consument behoudt.
Artikel B7. Klachten, garantie en wettelijke rechten
B7.1 Een melding van een gebrek binnen twee (2) maanden na ontdekking is altijd tijdig.
B7.2 De Consument behoudt naast iedere garantie al zijn wettelijke rechten, waaronder het recht op een deugdelijk product dat aan de Overeenkomst beantwoordt. Een garantie beperkt deze rechten niet.
B7.3 Bij een gebrek kan de Consument kiezen tussen herstel en vervanging, tenzij de gekozen vorm onmogelijk is of voor GreenGlobal onevenredig kostbaar in vergelijking met de andere vorm.
Artikel B8. Opschorting en verrekening
B8.1 De Consument behoudt zijn wettelijke recht op opschorting en verrekening. Bij een klacht schort de Consument niet meer op dan in redelijke verhouding staat tot het gebrek.
Artikel B9. Aansprakelijkheid
B9.1 De beperkingen in artikel 15 gelden tegenover een Consument niet voor schade door dood of letsel, en niet voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid van GreenGlobal of haar leidinggevenden.
B9.2 Schade aan de woning of andere zaken van de Consument die GreenGlobal tijdens de Werkzaamheden veroorzaakt, herstelt of vergoedt GreenGlobal binnen de grenzen van artikel 15.3.
Artikel B10. Verjaring
B10.1 Voor rechtsvorderingen van de Consument gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Vorderingen en verweren die erop gebaseerd zijn dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, verjaren twee (2) jaar nadat de Consument het gebrek heeft gemeld.
Artikel B11. Klachtenprocedure en bevoegde rechter
B11.1 Een klacht over de uitvoering van de Overeenkomst dient de Consument eerst Schriftelijk in bij GreenGlobal. GreenGlobal reageert binnen veertien (14) dagen inhoudelijk of met een termijn waarbinnen een inhoudelijke reactie volgt.
B11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de rechter die volgens de wet bevoegd is.
Deel C. Aanvullende bepalingen voor Zakelijke Opdrachtgevers
Dit deel geldt als de Opdrachtgever een Zakelijke Opdrachtgever is, ook als GreenGlobal als onderaannemer van een hoofdaannemer werkt. Bij strijd met Deel A gaat dit deel voor.
Artikel C1. Prijzen en prijswijzigingen
C1.1 Alle prijzen zijn exclusief btw.
C1.2 Stijgen na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen, lonen, transportkosten, wisselkoersen of heffingen, dan mag GreenGlobal de prijs dienovereenkomstig verhogen. Bedraagt de verhoging meer dan tien procent (10%) van de overeengekomen prijs, dan mag de Zakelijke Opdrachtgever de Overeenkomst binnen vijf (5) werkdagen na de melding Schriftelijk ontbinden voor het deel dat nog niet is uitgevoerd of besteld.
Artikel C2. Betaling en incasso
C2.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is afgesproken, betaalt de Zakelijke Opdrachtgever: (a) veertig procent (40%) bij het sluiten van de Overeenkomst; (b) vijftig procent (50%) bij aflevering van de Producten op locatie; en (c) tien procent (10%) bij Oplevering. Meerwerk wordt gefactureerd zodra het is uitgevoerd.
C2.2 De betalingstermijn is veertien (14) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is de Zakelijke Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.
C2.3 Vanaf het verzuim is de Zakelijke Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd, of een rente van één procent (1%) per maand als die hoger is. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
C2.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de Zakelijke Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 250, onverminderd het recht van GreenGlobal op vergoeding van de werkelijke kosten als die hoger zijn.
C2.5 De Zakelijke Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichtingen, ook niet bij een klacht.
C2.6 Bezwaar tegen een factuur moet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum Schriftelijk en met redenen worden ingediend. Daarna geldt de factuur als aanvaard. Bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.
C2.7 Zolang de Zakelijke Opdrachtgever niet volledig heeft betaald, mag GreenGlobal haar verplichtingen opschorten, waaronder garantie- en servicewerkzaamheden en de afgifte van opleverdocumenten.
Artikel C3. Termijnen en vertraging
C3.1 Overschrijding van een termijn geeft de Zakelijke Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding of opschorting, tenzij de overschrijding het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GreenGlobal.
C3.2 Boetes, kortingen of andere sancties die de Zakelijke Opdrachtgever met derden is overeengekomen, waaronder boetes uit een hoofdaannemingsovereenkomst, gelden niet tegenover GreenGlobal, tenzij GreenGlobal ze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel C4. Risico
C4.1 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de Producten gaat over op de Zakelijke Opdrachtgever op het moment van aflevering op locatie, ook als de installatie later plaatsvindt.
Artikel C5. Klachten
C5.1 Zichtbare gebreken moeten bij Oplevering op het opleverformulier worden vermeld, of uiterlijk binnen acht (8) dagen na Oplevering Schriftelijk worden gemeld.
C5.2 Niet-zichtbare gebreken moeten binnen veertien (14) dagen na ontdekking Schriftelijk worden gemeld, en in ieder geval binnen de garantietermijn.
C5.3 Na het verstrijken van deze termijnen vervalt ieder recht van de Zakelijke Opdrachtgever op herstel, vervanging of schadevergoeding.
C5.4 Bij een gegronde klacht kiest GreenGlobal tussen herstel, vervanging of creditering van het betreffende deel van de factuur.
Artikel C6. Aansprakelijkheid
C6.1 Keert de aansprakelijkheidsverzekering van GreenGlobal niet uit, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw van het deel van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van € 25.000 per gebeurtenis. Een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
C6.2 GreenGlobal is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes en schade van eindklanten of andere derden.
C6.3 Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt als de Zakelijke Opdrachtgever die niet binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade Schriftelijk bij GreenGlobal heeft ingediend.
Artikel C7. Vrijwaring
C7.1 De Zakelijke Opdrachtgever vrijwaart GreenGlobal, haar werknemers en Onderaannemers tegen alle aanspraken van derden, waaronder eindklanten, die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst, behalve voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GreenGlobal.
Artikel C8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
C8.1 De Zakelijke Opdrachtgever machtigt GreenGlobal onherroepelijk om de plaats te betreden waar de Producten zich bevinden, om de Producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen. De kosten van terugname komen voor rekening van de Zakelijke Opdrachtgever.
C8.2 De Zakelijke Opdrachtgever verzekert de Producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal, en toont de polis op eerste verzoek. Een eventuele uitkering komt tot de hoogte van het openstaande bedrag toe aan GreenGlobal.
C8.3 Gaat het eigendomsvoorbehoud teniet, bijvoorbeeld door natrekking, dan vestigt de Zakelijke Opdrachtgever op eerste verzoek een pandrecht ten gunste van GreenGlobal op de Producten en op zijn vorderingen op zijn afnemers die op die Producten betrekking hebben.
Artikel C9. GreenGlobal als onderaannemer
C9.1 Werkt GreenGlobal als onderaannemer, dan is zij alleen gebonden aan bepalingen uit de hoofdaannemingsovereenkomst, het bestek of de daarop toepasselijke voorwaarden voor zover die vóór het sluiten van de Overeenkomst aan GreenGlobal zijn verstrekt en door haar Schriftelijk zijn aanvaard.
C9.2 De betalingsverplichting van de hoofdaannemer is niet afhankelijk van betaling door de eindklant of een andere derde.
C9.3 Het deel van de Werkzaamheden van GreenGlobal wordt afzonderlijk opgeleverd, los van de oplevering van het totale werk.
C9.4 De hoofdaannemer zorgt voor de coördinatie met andere partijen op de bouwplaats en voor de juistheid van de gegevens van de eindklant. Wachturen en extra voorrijkosten door oorzaken aan de zijde van de hoofdaannemer, de eindklant of andere partijen op de bouwplaats worden als Meerwerk in rekening gebracht.
C9.5 Op verzoek verstrekt GreenGlobal een recente verklaring betalingsgedrag en kan de hoofdaannemer een deel van de betaling op een G-rekening van GreenGlobal storten, in het kader van de ketenaansprakelijkheid.
C9.6 De Zakelijke Opdrachtgever neemt gedurende de Overeenkomst en tot twaalf (12) maanden daarna geen werknemers of Onderaannemers van GreenGlobal die bij de uitvoering betrokken zijn rechtstreeks in dienst of in opdracht, zonder Schriftelijke toestemming van GreenGlobal. Bij overtreding verbeurt de Zakelijke Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000 per overtreding, onverminderd het recht van GreenGlobal op volledige schadevergoeding.
Artikel C10. Verjaring
C10.1 In afwijking van de wettelijke termijnen verjaren alle vorderingen en verweren tegen GreenGlobal en de door haar ingeschakelde derden door verloop van één (1) jaar.
Artikel C11. Bevoegde rechter
C11.1 Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de kantonrechter.
Artikel C12. Wijziging van deze voorwaarden
C12.1 GreenGlobal mag gewijzigde voorwaarden ook op bestaande Overeenkomsten met Zakelijke Opdrachtgevers van toepassing verklaren. De wijziging gaat in dertig (30) dagen na Schriftelijke bekendmaking. Gaat de Zakelijke Opdrachtgever niet akkoord, dan kan hij de Overeenkomst binnen die termijn Schriftelijk opzeggen per de ingangsdatum van de wijziging.
Deel D. Bepalingen voor Onderaannemers
Dit deel geldt voor iedere opdracht die GreenGlobal aan een Onderaannemer geeft. Een afzonderlijke Schriftelijke raamovereenkomst of opdrachtbevestiging gaat voor op dit deel. Algemene voorwaarden van de Onderaannemer zijn niet van toepassing.
Artikel D1. Kwalificaties en verzekering
D1.1 De Onderaannemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, beschikt over de vakbekwaamheid, certificaten en het materieel die voor de opdracht nodig zijn, en zet alleen personeel in dat daaraan voldoet.
D1.2 De Onderaannemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van ten minste € 2.500.000 per gebeurtenis en toont de polis en het betalingsbewijs op eerste verzoek.
Artikel D2. Uitvoering
D2.1 De Onderaannemer voert de opdracht zelfstandig uit en bepaalt zelf de wijze van uitvoering. Hij levert het resultaat dat GreenGlobal met de klant heeft afgesproken, volgens de geldende normen, de installatievoorschriften van de fabrikant en de geldende arbo- en veiligheidsregels, waaronder het gebruik van valbeveiliging bij werken op hoogte.
D2.2 De Onderaannemer levert binnen twee (2) werkdagen na afronding de opleverdocumenten aan die GreenGlobal vraagt, zoals foto’s voor en na de installatie, serienummers, meetwaarden en het door de klant ondertekende opleverformulier.
D2.3 De Onderaannemer meldt gebreken aan het gebouw, het dak of de installatie, en vermoedens van asbest, direct aan GreenGlobal en voert in dat geval geen werkzaamheden uit totdat GreenGlobal daarover heeft beslist.
Artikel D3. Klantcontact en Meerwerk
D3.1 De Onderaannemer treedt bij de klant op namens GreenGlobal. Hij maakt geen eigen prijsafspraken met de klant, brengt geen eigen offertes uit en neemt geen betalingen van de klant aan.
D3.2 Meerwerk voert de Onderaannemer alleen uit na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van GreenGlobal. Meerwerk zonder die goedkeuring wordt niet vergoed.
Artikel D4. Relatiebeding
D4.1 Het is de Onderaannemer niet toegestaan om gedurende de samenwerking en tot twaalf (12) maanden daarna, direct of indirect, werkzaamheden te verrichten of aan te bieden aan klanten van GreenGlobal met wie hij via GreenGlobal in contact is gekomen, zonder Schriftelijke toestemming van GreenGlobal.
D4.2 Bij overtreding verbeurt de Onderaannemer een direct opeisbare boete van € 5.000 per overtreding en € 250 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van GreenGlobal op volledige schadevergoeding.
Artikel D5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
D5.1 De Onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade die hij, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden veroorzaken bij de uitvoering van de opdracht, waaronder de kosten van herstel en schade aan zaken van de klant.
D5.2 De Onderaannemer vrijwaart GreenGlobal tegen aanspraken van klanten en andere derden die het gevolg zijn van zijn uitvoering van de opdracht.
Artikel D6. Garantie
D6.1 De Onderaannemer staat in voor de deugdelijkheid van zijn werkzaamheden gedurende dezelfde termijn als de montagegarantie die GreenGlobal aan haar klant geeft.
D6.2 Gebreken in zijn werkzaamheden herstelt de Onderaannemer kosteloos binnen vijf (5) werkdagen na melding, of direct als er sprake is van gevaar of lekkage. Doet hij dat niet, dan mag GreenGlobal het herstel door een ander laten uitvoeren op kosten van de Onderaannemer.
Artikel D7. Betaling, ketenaansprakelijkheid en zelfstandigheid
D7.1 De Onderaannemer factureert na afronding van de opdracht tegen de vooraf afgesproken prijs per opdracht, met verwijzing naar het projectnummer en met de opleverdocumenten uit D2.2. De betalingstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van een volledige factuur.
D7.2 GreenGlobal mag bedragen die de Onderaannemer aan haar verschuldigd is verrekenen met wat zij aan de Onderaannemer verschuldigd is.
D7.3 De Onderaannemer voldoet tijdig aan al zijn verplichtingen op het gebied van loonheffingen, btw en minimumloon, en verstrekt op verzoek een recente verklaring betalingsgedrag en de gegevens van zijn G-rekening. GreenGlobal mag het deel van de betaling dat betrekking heeft op loonheffingen op die G-rekening storten. De Onderaannemer vrijwaart GreenGlobal tegen aanspraken op grond van keten-, inleners- of loonaansprakelijkheid.
D7.4 De Onderaannemer werkt zelfstandig en voor eigen rekening en risico, met eigen gereedschap en materieel. Er ontstaat geen arbeidsovereenkomst tussen GreenGlobal en de Onderaannemer of zijn personeel. De Onderaannemer zet alleen personeel in dat legaal in Nederland mag werken.
Artikel D8. Geheimhouding en persoonsgegevens
D8.1 De Onderaannemer gebruikt gegevens van klanten van GreenGlobal alleen voor de uitvoering van de opdracht, bewaart ze niet langer dan nodig en deelt ze niet met derden.
D8.2 De Onderaannemer plaatst geen foto’s of andere informatie over installaties of klanten van GreenGlobal op sociale media of in eigen communicatie zonder Schriftelijke toestemming van GreenGlobal.
Artikel D9. Beëindiging en bevoegde rechter
D9.1 GreenGlobal mag de opdracht met directe ingang Schriftelijk beëindigen als de Onderaannemer een wezenlijke verplichting niet nakomt, waaronder de verplichtingen in D2, D3, D4 en D7, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
D9.2 Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de kantonrechter.